西安郵電大學屋頂分布式光伏發電項目項目建筑工程采購項目招標公告
1.招標條件
西安郵電大學長安校區屋頂分布式光伏發電項目，項目業主為西安光合綠創新能源開發有限公司，資金已落實。其中EPC工程總承包項目包含的 建筑 工程分包已得到業主認可，具備招標條件，，現對該項目進行公開招標,凡具備承擔本項目的資質條件、能力和信譽且有意投標的企業法人，均可向招標人獲取招標文件參與本項目投標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 建設地點
建設地點位于 陜西省西安市西安郵電大學長安校區。
2.2 工程概況及標段概況
西安郵電大學屋頂光伏發電項目位于陜西省西安市西安郵電大學長安校區，地理坐標為東經 108.901307°、北緯 34.153072°，利用學校閑置屋面建設分布式光伏電站；本項目分兩個標段建設，直流側安裝總容量約為 10.35MWp，交流側額定總容量約為 9.68MW。屋頂的主要類型為混凝土屋面，采用光伏陽光棚、陣列式的安裝方式，共安裝 650Wp 單晶單面 N 型 BC 組件和 650Wp 單晶雙面 N 型 BC 組件共 15927 塊，98 臺 110KW 組串式逆變器，5 臺箱變。采用“自發自用，余電上網”模式，在郵電大學西區電力中心西側設置預制艙，分別與長郵電及南唐線并網連接。其中一標段
本標段為建筑工程，包括：基礎教學樓，學術交流中心，車庫綜合樓，醫療中心，旭日餐廳，通訊樓，長智公寓（1#~6#），長思公寓（1#~7#），超市。教學實驗樓，東區宿舍樓（1#-7#），1#實驗樓，2#實驗樓，3#實驗樓，圖書館，洗澡堂，鍋爐房（西區），醫療中心。
2.3 工期要求
西安郵電大學長安校區屋頂分布式光伏發電項目建筑工程標段專業分包計劃開工日期：2025年12月5日（具體開工時間以招標人指令為準），計劃完工日期2025年12月31日完工，合同工期總日歷天數為25天。
2.4 質量要求
西安郵電大學屋頂分布式光伏發電項目建筑工程 質量要求：技術標準符合國家或行業標準要求的高質量的 設計、供貨、施工及其相應的服務，當標準有沖突時，按較高標準執行。還應符合國家有關工程質量、安全、衛生、消防、環保等方面的強制性標準條文的規定。
2.5 招標范圍
本次招標工程為西安郵電大學屋頂分布式光伏發電項目建筑工程，承包范圍包括（但不限于）：
(1)樹木移栽，設備基礎施工，電纜溝開挖與回填，電纜標識安裝，電纜井砌筑，柱腳防水施工，屋面防水（修補）施工，空調專線改造，屋面覆土清理（圍擋搭設），屋面花架粱拆除，垃圾外運，校內綠化恢復，消防設備采購與安裝等（具體范圍以施工圖紙及本合同附件A合同價格表為準）
(2)提供工程施工、安裝所用材料或設備的采購(合同規定由采購人提供的除外)、 催交、運輸、保險、接車、卸車、二次倒運、到貨驗收、性能試驗、倉儲保管、成品保護 等 ；
(3)涉及到各項試驗檢測、調試、施工協調、驗收、消缺處理、竣工驗收直至移交 給發包人的全部工作以及質保期服務等；
(4)施工區域的治安、保衛、環境衛生、安全文明施工管理及施工生活區的警衛和 公共物業管理；
(5)為完成承建工程項目所需的所有施工輔助工程建設、運行、維護、拆除、清場 等；
(6)搜集、整理承建工程項目的全部檔案資料并負責整理移交；
(7)竣工圖紙的編制；
（8）即便在采購范圍內沒有載明，但實際證明是確保項目建設、驗收、投產和順利移交所必須的，仍然在承包人應承擔的工作范圍內。
詳見招標文件技術條款。
3.投標人資格要求
3.1企業要求
3.1.1企業資質要求：投標人必須具有中華人民共和國獨立法人資格、安全生產許可證、增值稅一般納稅人資格、具有建筑工程施工總承包三級及以上資質，具有完備的質量保證體系，并通過質量管理體系認證、環境管理體系認證、職業健康安全管理體系認證
3.1.2企業資產（財務要求）： 近三年財務狀況（2022年、2023年、2024年）良好、且無虧損
3.1.3 企業主要人員要求：
（1） 項目經理資格要求：具有二級及以上注冊建造師職業資格證書（建筑工程專業）、具備有效的安全生產考核證書（B證），至少擔任過1個類似工程項目經理，且未擔任其他在建工程項目的項目經理
（2）項目技術負責人的資格要求： 具有中級及以上職稱
（3）項目安全生產管理人員的資格要求： 專職安全負責人具有安全生產考證書（C證），滿足現場施工需求，且注冊在本單位
（4）項目質量管理負責人人員的資格要求： 人員數量及資格證書滿足項目需要
3.1.4 企業工程業績要求： 近3年內具有不得少于1項類似工程業績及經驗 ，且合同額不少于500萬
3.1.5 企業資信要求：
（1）具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業，財產被接管、凍結及破產狀態；
（2）投標人在近3年無違法、違紀事件、無質量和安全生產責任事故等發生；
（3）串標或其他違法行為廢標的不允許再次參與投標；
（4）不被最高人民法院在“信用中國”網站（www.cerditchina,gov.cn）或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單；財務賬戶以及主要資產未被凍結、未被查封的(查詢網址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
（5）未被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的；（被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）。）
3.2其他要求
3.2.1本次招標不接受聯合體投標。
/
4.招標文件的獲取
4.1 凡滿足本公告規定投標人資格要求的并有意參加的潛在投標人，請于2025年11月10日17時00分前下載采購文件；
欲購買招標文件的投標人請聯系辦理供應商會員事宜,開通后根據招標公告的相應說明在線完成招標文件的
購買!為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書流程請聯系 010-68818478
詳情請咨詢
聯系人：劉工
手機：13681557910 (微信同號)
郵箱：1490789738@qq.com
1.招標條件
西安郵電大學長安校區屋頂分布式光伏發電項目，項目業主為西安光合綠創新能源開發有限公司，資金已落實。其中EPC工程總承包項目包含的 建筑 工程分包已得到業主認可，具備招標條件，，現對該項目進行公開招標,凡具備承擔本項目的資質條件、能力和信譽且有意投標的企業法人，均可向招標人獲取招標文件參與本項目投標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 建設地點
建設地點位于 陜西省西安市西安郵電大學長安校區。
2.2 工程概況及標段概況
西安郵電大學屋頂光伏發電項目位于陜西省西安市西安郵電大學長安校區，地理坐標為東經 108.901307°、北緯 34.153072°，利用學校閑置屋面建設分布式光伏電站；本項目分兩個標段建設，直流側安裝總容量約為 10.35MWp，交流側額定總容量約為 9.68MW。屋頂的主要類型為混凝土屋面，采用光伏陽光棚、陣列式的安裝方式，共安裝 650Wp 單晶單面 N 型 BC 組件和 650Wp 單晶雙面 N 型 BC 組件共 15927 塊，98 臺 110KW 組串式逆變器，5 臺箱變。采用“自發自用，余電上網”模式，在郵電大學西區電力中心西側設置預制艙，分別與長郵電及南唐線并網連接。其中一標段
本標段為建筑工程，包括：基礎教學樓，學術交流中心，車庫綜合樓，醫療中心，旭日餐廳，通訊樓，長智公寓（1#~6#），長思公寓（1#~7#），超市。教學實驗樓，東區宿舍樓（1#-7#），1#實驗樓，2#實驗樓，3#實驗樓，圖書館，洗澡堂，鍋爐房（西區），醫療中心。
2.3 工期要求
西安郵電大學長安校區屋頂分布式光伏發電項目建筑工程標段專業分包計劃開工日期：2025年12月5日（具體開工時間以招標人指令為準），計劃完工日期2025年12月31日完工，合同工期總日歷天數為25天。
2.4 質量要求
西安郵電大學屋頂分布式光伏發電項目建筑工程 質量要求：技術標準符合國家或行業標準要求的高質量的 設計、供貨、施工及其相應的服務，當標準有沖突時，按較高標準執行。還應符合國家有關工程質量、安全、衛生、消防、環保等方面的強制性標準條文的規定。
2.5 招標范圍
本次招標工程為西安郵電大學屋頂分布式光伏發電項目建筑工程，承包范圍包括（但不限于）：
(1)樹木移栽，設備基礎施工，電纜溝開挖與回填，電纜標識安裝，電纜井砌筑，柱腳防水施工，屋面防水（修補）施工，空調專線改造，屋面覆土清理（圍擋搭設），屋面花架粱拆除，垃圾外運，校內綠化恢復，消防設備采購與安裝等（具體范圍以施工圖紙及本合同附件A合同價格表為準）
(2)提供工程施工、安裝所用材料或設備的采購(合同規定由采購人提供的除外)、 催交、運輸、保險、接車、卸車、二次倒運、到貨驗收、性能試驗、倉儲保管、成品保護 等 ；
(3)涉及到各項試驗檢測、調試、施工協調、驗收、消缺處理、竣工驗收直至移交 給發包人的全部工作以及質保期服務等；
(4)施工區域的治安、保衛、環境衛生、安全文明施工管理及施工生活區的警衛和 公共物業管理；
(5)為完成承建工程項目所需的所有施工輔助工程建設、運行、維護、拆除、清場 等；
(6)搜集、整理承建工程項目的全部檔案資料并負責整理移交；
(7)竣工圖紙的編制；
（8）即便在采購范圍內沒有載明，但實際證明是確保項目建設、驗收、投產和順利移交所必須的，仍然在承包人應承擔的工作范圍內。
詳見招標文件技術條款。
3.投標人資格要求
3.1企業要求
3.1.1企業資質要求：投標人必須具有中華人民共和國獨立法人資格、安全生產許可證、增值稅一般納稅人資格、具有建筑工程施工總承包三級及以上資質，具有完備的質量保證體系，并通過質量管理體系認證、環境管理體系認證、職業健康安全管理體系認證
3.1.2企業資產（財務要求）： 近三年財務狀況（2022年、2023年、2024年）良好、且無虧損
3.1.3 企業主要人員要求：
（1） 項目經理資格要求：具有二級及以上注冊建造師職業資格證書（建筑工程專業）、具備有效的安全生產考核證書（B證），至少擔任過1個類似工程項目經理，且未擔任其他在建工程項目的項目經理
（2）項目技術負責人的資格要求： 具有中級及以上職稱
（3）項目安全生產管理人員的資格要求： 專職安全負責人具有安全生產考證書（C證），滿足現場施工需求，且注冊在本單位
（4）項目質量管理負責人人員的資格要求： 人員數量及資格證書滿足項目需要
3.1.4 企業工程業績要求： 近3年內具有不得少于1項類似工程業績及經驗 ，且合同額不少于500萬
3.1.5 企業資信要求：
（1）具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業，財產被接管、凍結及破產狀態；
（2）投標人在近3年無違法、違紀事件、無質量和安全生產責任事故等發生；
（3）串標或其他違法行為廢標的不允許再次參與投標；
（4）不被最高人民法院在“信用中國”網站（www.cerditchina,gov.cn）或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單；財務賬戶以及主要資產未被凍結、未被查封的(查詢網址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
（5）未被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的；（被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）。）
3.2其他要求
3.2.1本次招標不接受聯合體投標。
/
4.招標文件的獲取
4.1 凡滿足本公告規定投標人資格要求的并有意參加的潛在投標人，請于2025年11月10日17時00分前下載采購文件；
欲購買招標文件的投標人請聯系辦理供應商會員事宜,開通后根據招標公告的相應說明在線完成招標文件的
購買!為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書流程請聯系 010-68818478
詳情請咨詢
聯系人：劉工
手機：13681557910 (微信同號)
郵箱：1490789738@qq.com
