招標公告

根據《黑龍江省國資委出資企業陽光采購操作規則指引（試行）》及附錄《公開招標、邀請招標采購實施細則（試行）》的有關規定，對雞西市公共停車場充電樁建設項目進行公開招標。

1.項目概況與招標范圍

1.1項目名稱：雞西市公共停車場充電樁建設項目

1.2項目編號：0222GC20250434，HTCL-ZB-255108

1.3建設內容：充電樁設備安裝（含160KW直流一體式充電樁安裝11臺、480KW直流充電樁主機安裝33臺 、雙槍落地終端安裝91臺 、雙槍落地一體機32臺）、視頻監控 、路燈、雨棚 、限位器、線纜部分及電纜井等。

1.4質量標準：符合現行國家、行業及地方工程施工質量驗收標準以及相關專業驗收規范的合格標準。

1.5建設工期：60天，計劃開工日期2025年10月10日，計劃竣工日期2025年12月09日。（注：上述開、竣工日期僅作為編制投標文件的統一標準，實際開、竣工日期按建設工程施工合同相關條款規定執行）

1.6建設

2.2 投標人擬派的項目經理須具有機電工程專業貳級或貳級以上注冊建造師執業資格，具備有效的安全生產考核合格B證，證企相符且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理。提供2025年4月至投標截止期期間任意連續三個月本企業為其繳納養老保險的證明材料。

2.3其他人員要求：本項目至少配備技術負責人、施工員、質量員、安全員各一名。

2.4投標人、其法定代表人及其擬委任的項目經理近三年如有行賄犯罪行為（近三年是2022年1月1日至今，本次招標所稱″行賄犯罪行為”是指各級人民法院判決書中（以中國裁判文書網公布的為準）有判決投標人或其法定代表人或擬委任的項目經理犯行賄罪的情形），其投標將被否決。

2.5投標人、其法定代表人及其擬委任的項目經理如被最高人民法院在"信用中國"網站 中列入失信被執行人名單，對屬于失信被執行人的投標人，其投標將被否決。

2.6與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。

2.7本項目不接受聯合體投標。

3.

未在中國電力招標采購網（www.gl880.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件！
咨詢電話：010-51957458
手 機：18811547188
聯系人：李楊
QQ:1211306049
微信：Li18811547188
郵箱：1211306049@qq.com
來源：中國電力招標采購網
備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后，查看項目業主，招標公告并下載資格預審范圍，資質要求，招標清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準，以招標業主的解答為準本。
編輯：365trade